Vertrag über die Lieferung von Kunststofffenstern. Wartungsvertrag für PVC-Fenster

VEREINBARUNG Nr. _____

An technischer Service PVC-Fenster

Chabarowsk „___“ _________ 2012

Im Folgenden „Kunde“ genannt, vertreten durch den Direktor ____________, handelnd auf der Grundlage der Charta einerseits und das „MASTER WINDOWS Repair Bureau“, im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt, vertreten durch

Auf der Grundlage der Charta haben wir diese Vereinbarung hingegen wie folgt geschlossen:

1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

1.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Auftrag des Auftraggebers Dienstleistungen und Wartungsarbeiten an PVC-Fenstern (Konstruktionen, Mechanismen) zu erbringen, um deren ordnungsgemäße Funktion sowie den ordnungsgemäßen Betrieb aller Konstruktionen und Mechanismen sicherzustellen, und der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme über die erbrachten Leistungen und das Ergebnis der Arbeiten informieren und diese vergüten.

1.2. Geplante Wartung – umfassende Wartung aller Fenster und Konstruktionen des Kunden in Form der in Ziffer 2.1 vorgesehenen Dienstleistungen und Arbeiten. dieser Vereinbarung, die von den Spezialisten des Auftragnehmers mindestens zweimal im Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung durchgeführt wird.

1.2. Der Kunde ruft bei Bedarf den Spezialisten des Auftragnehmers an, indem er eine schriftliche oder mündliche Anfrage sendet.

2.1. Die Wartung von Fenstern und anderen PVC-Konstruktionen umfasst:

2.1.2. Schmierende Hardware

2.1.3. Beschläge anpassen

2.1.4.Austausch des Dichtungsgummis

2.1.5.Austausch von Zubehör

2.1.6.Austausch von Komponenten

Und andere Arten von Arbeiten, die zum störungsfreien Betrieb von Fenstern und anderen PVC-Konstruktionen beitragen.

2.2. Besteht beim Auftraggeber ein Bedarf an anderen Arten von Reparaturarbeiten (Instandsetzungsarbeiten), die ohne Verschulden des Auftragnehmers verursacht werden, erbringt der Auftragnehmer diese Leistungen auf gesonderten Antrag des Auftraggebers und zu einem gesondert vereinbarten Leistungs- und Arbeitsaufwand entsprechend dem Preis Liste (Anhang 1).

3. PREIS UND ZAHLUNGSVERFAHREN

3.1. Die Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer erfolgt entweder per Banküberweisung oder in bar innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der vom Auftragnehmer ausgestellten Rechnung.

3.2. Die Kosten für Service- und Wartungsarbeiten an Fenstern und anderen PVC-Konstruktionen werden mit dem Kunden vereinbart und sind in (Anlage 1) angegeben.

3.2. In den Fällen gemäß Ziffer 2.2. Vereinbarung, die Bezahlung für jede Art von Arbeit erfolgt gemäß der Preisliste auf der Grundlage der vom Auftragnehmer ausgestellten Rechnung. In diesem Fall ist eine Anzahlung von mindestens 30 % des Betrages erforderlich. Gesamtkosten zusätzliche Arbeit und Materialien. Die restlichen 70 % werden spätestens 10 Tage nach Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für Arbeiten und Dienstleistungen gezahlt.

4. VERFAHREN ZUR LIEFERUNG UND ABNAHME DER AUSGEFÜHRTEN ARBEITEN UND ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

4.1. Nach Abschluss der Arbeiten erstellen die Parteien spätestens drei Tage lang eine Abnahmebescheinigung für die Arbeiten und Leistungen, aus der die Anzahl der gewarteten Fenster und Konstruktionen sowie die Art der durchgeführten Arbeiten hervorgehen.

4.2. Im Falle einer begründeten schriftlichen Weigerung des Auftraggebers, die Abnahmebescheinigung zu unterzeichnen und die vom Auftragnehmer ausgestellte Rechnung aus Gründen von Mängeln oder schlechter Qualität der vom Auftragnehmer genehmigten Arbeit und Erbringung der Dienstleistungen zu bezahlen, erarbeiten die Parteien eine bilaterale Vereinbarung mit eine Liste notwendiger Verbesserungen und Fristen für deren Umsetzung.

Eine begründete Ablehnung muss vom Auftraggeber spätestens drei Werktage nach Vorlage der Ergebnisse der erbrachten Leistungen durch den Auftragnehmer sowie der Abnahmebescheinigung der Arbeiten und Leistungen erfolgen. Andernfalls gelten die erbrachten Leistungen als vom Kunden ohne Anmerkungen oder Anregungen in vollem Umfang angenommen.

4.3. Wenn der Spezialist des Auftragnehmers im Rahmen der geplanten Wartung (oder auf Wunsch des Kunden) die Notwendigkeit erkennt, Tätigkeiten durchzuführen, die nicht in Abschnitt 2.1 vorgesehen sind. Bei Werk- und Dienstleistungsverträgen, deren Nichtbeachtung unweigerlich zu einem negativen Ergebnis führen kann oder bei denen weitere Reparaturarbeiten undurchführbar werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeiten auszusetzen und den Auftraggeber hierüber innerhalb von 2 Tagen nach der Aussetzung zu informieren. In diesem Fall sind die Parteien verpflichtet, innerhalb von 5 Tagen die Machbarkeit der Durchführung zusätzlicher Arbeiten gemäß Ziffer 2.2 zu prüfen. Vereinbarung.

5. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN

5.1. Für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag haften der Auftragnehmer und der Kunde gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages sowie der geltenden Gesetzgebung.

5.2. Bei verspäteter Zahlung der vom Auftragnehmer erbrachten Dienstleistungen hat der Kunde eine Vertragsstrafe in Höhe von 3 % des Schuldbetrags für jeden Tag des Verzugs mit der entsprechenden Zahlung zu zahlen.

5.3. Für nicht rechtzeitig erbrachte Leistungen des Auftragnehmers, auch im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Weigerung, übernommene Verpflichtungen zu erfüllen, zahlt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 3 % der Kosten der bezahlten und zur Ausführung angenommenen Leistungen (Werke).

6. GARANTIE

6.1. Sofern im Rahmen der vom Auftraggeber vorgesehenen Wartungsarbeiten die Notwendigkeit zusätzlicher Arbeiten festgestellt wird sowie während der Laufzeit dieses Vertrages Mängel bei den vom Auftragnehmer bereits durchgeführten planmäßigen Wartungsarbeiten auftreten, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Arbeiten durchzuführen Reparatur und Anpassung von Fenstern und PVC-Konstruktionen sowie Beseitigung der festgestellten Mängel innerhalb einer angemessenen Frist.

6.2. Auf das gemäß Abschnitt 2.2 ermittelte Ergebnis. Verträge über Dienst- und Werkleistungen Der Auftragnehmer legt eine Gewährleistungsfrist von einem Monat ab dem Datum der Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für Werk- und Werkleistungen fest.

6.3. Für die vom Auftragnehmer installierten Materialien und Mechanismen gilt eine Garantiezeit von einem Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für die Arbeiten und Dienstleistungen.

6.5. Für den Fall, dass der Auftraggeber ohne Zustimmung des Auftragnehmers Dritte mit der Durchführung von Reparaturen und anderen Arbeiten beauftragt, die in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb und der Funktionsweise von PVC stehen, übernimmt der Auftragnehmer keine Gewährleistungs- oder sonstigen Verpflichtungen aus den Bestimmungen dieses Vertrages Fenster (Strukturen, Mechanismen).

6.6. Die Bestimmungen dieses Vertragsabschnitts gelten nur, wenn der Kunde die Anforderungen der technischen Regeln für den Betrieb von Fenstern und anderen gewarteten PVC-Konstruktionen, einschließlich der in der erforderlichen Arbeitsbescheinigung angegebenen Mechanismen, einhält.

7. SONSTIGE BEDINGUNGEN

7.1. Diese Vereinbarung wurde in zwei Exemplaren erstellt, eines für jede Partei.

7.2. Der Kunde hat das Recht, diesen Vertrag durch Mitteilung an den Auftragnehmer bis spätestens 20 Kalendertage im Voraus zu kündigen.

8. LAUFZEIT DER VEREINBARUNG

8.1. Diese Vereinbarung ist gültig vom „___“ _________ 2011 bis „___“__________ 2012.

9. ADRESSEN UND BANKDATEN DER PARTEIEN

Kundenbetreuer:

9. UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN

Kundenbetreuer:

____________/________________ /________________

Anhang 1

Spezifikation für die planmäßige Wartung von Fenstern und Türen aus Kunststoff (Aluminium).

Name

Kosten pro Einheit ändern

Kundenbetreuer:

Arbeiten gemäß der Spezifikation wurden genehmigt durch: Unterschrift. Spezifikation erstellt durch: Unterschrift

(Vollständiger Name des Vertreters des Kunden) (Vollständiger Name des Künstlers)

VERTRAG Nr. ____________ Datum des Abschlusses: ____.____._______

Gesellschaft mit beschränkter Haftung "_____________________________________________",

Bürger_____________________________________________________________________________
(Vollständiger Name)
wohnhaft in:

_________________________________________________________________________________

einen Ausweis besitzen:

Reisepass. Serie: ___________, N: ____________, Ausstellungsdatum: ____________, ausgestellt von: ________________________________, im Folgenden „Kunde“ genannt, haben diesen Vertrag dagegen wie folgt abgeschlossen:

1. Der Vertragsgegenstand

1.1. Gemäß und zu den Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Auftragnehmer, für den Auftraggeber Arbeiten zur Herstellung, Lieferung und Montage (Montage) von Metall-Kunststoff-Konstruktionen* aus PVC-Profilen der Firma __________________ (im Folgenden: Produkte) und der Kunde verpflichtet sich, für den Auftragnehmer die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Ausführung dieser Arbeiten zu schaffen, die Ergebnisse der abgeschlossenen Arbeiten abzunehmen und dafür zu bezahlen.

1.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Arbeiten in der Art und Weise und zu den Bedingungen auszuführen, die zwischen den Parteien in der Rechnung vereinbart wurden, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Der Auftragnehmer führt Arbeiten in Übereinstimmung mit den zwingenden Anforderungen von GOST 30674-99 „Fensterblöcke aus Polyvinylchloridprofilen“, GOST 23166-99 „Fensterblöcke“ durch. Sind üblich technische Bedingungen", GOST 30971-02 „Montagenähte von Anschlüssen von Fensterblöcken an Wandöffnungen.“

1.3. Der Auftragnehmer garantiert die Erhaltung der Qualität und Leistung der Produkte vorbehaltlich der Einhaltung der in der Produktgarantiekarte angegebenen Betriebsregeln durch den Kunden während der folgenden Garantiezeiträume:
- für Metall-Kunststoff-Konstruktionen für ______ Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden;
- für die Installation für ________ Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Arbeitsergebnisse an den Kunden (Garantien gelten nicht für gemessene Produkte, deren Lieferung und Installation nicht vom Auftragnehmer durchgeführt wurden).

1.4. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass alle in den Produkten verwendeten Materialien und Komponenten über die entsprechenden Zertifikate und Genehmigungen verfügen. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Qualität der ausgeführten Arbeiten den verbindlichen Anforderungen entspricht staatliche Standards Russische Föderation. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung wurde der Kunde vom Auftragnehmer darauf hingewiesen, dass:
- Die konkrete Zusammensetzung und der Umfang der gemäß dieser Vereinbarung durchgeführten Arbeiten sind in der Auftragsrechnung angegeben.
- Bei Änderungen des Produktdesigns gegenüber der bestehenden architektonischen Gestaltung des Gebäudes ist eine Genehmigung der zuständigen Behörden einzuholen Staatsmacht Krasnodar;
- Die Verwendung von nicht zu öffnenden Flügeln in Fensterblöcken von Wohngebäuden oberhalb des ersten Stockwerks ist nicht zulässig, mit Ausnahme von Flügeln mit Abmessungen von nicht mehr als 400 x 800 mm sowie in Produkten, die zu Balkonen (Loggien) ausgerichtet sind, wenn diese Konstruktionen über Vorrichtungen zur Belüftung verfügen Firmengelände.

1.5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Produkte an der folgenden, vom Auftraggeber angegebenen Adresse zu installieren:

____________________________________________________________________________

2. Pflichten der Parteien

2.1. Der Kunde verpflichtet sich:

2.1.1. Formulieren Sie die Auftragsbedingungen genau. Lesen Sie das Maßblatt sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, klären Sie diese mit dem Vermesser und fordern Sie ggf. entsprechende Änderungen im Aufmaßblatt ein. Überprüfen Sie die Übereinstimmung der im Aufmaßblatt angegebenen Daten mit den Daten in der Auftragsrechnung. Unterschreiben Sie das Aufmaßblatt und die Rechnung. Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der oben genannten Dokumente durch die Parteien gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung über Umfang, Ablauf und Arbeitsbedingungen als vereinbart und treten in Kraft. Der Auftragnehmer ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit von Messungen, die der Kunde selbst erstellt oder im Auftrag des Kunden durch Dritte durchführt.

2.1.2. Dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung von Arbeiten, einschließlich: Einholung aller für die Installation von Produkten erforderlichen Genehmigungen und Genehmigungen, Gewährleistung des Zugangs der Mitarbeiter des Auftragnehmers zum Installationsort der in Abschnitt 1.5 dieser Vereinbarung genannten Produkte zum von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt; Bereitstellung von Beleuchtung für die Baustelle; Sicherstellung des Anschlusses der Instrumente des Auftragnehmers an elektrisches Netzwerk(220 V, 50 Hz); Befreien des Installationsortes von Produkten zusätzliche Artikel, einschließlich: Gewährleistung des freien Zugangs zu Fenster- und (oder) Türöffnungen; Abdecken von Möbeln, Böden, Wänden und anderem Eigentum von Bauschutt, Entfernen feuergefährlicher Gegenstände von der Baustelle.

2.1.3. Seien Sie an den Tagen der Lieferung und Installation zum zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt am Arbeitsplatz oder stellen Sie sicher, dass Ihr kompetenter Vertreter anwesend ist, um Maßnahmen zur Abnahme der Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten durchzuführen.
Bei Abwesenheit des Auftraggebers (seines Vertreters) auf der Baustelle werden die Liefer- und Installationstermine der Produkte vom Auftragnehmer gemäß seinem Produktionsplan verschoben und mit dem Auftraggeber neu vereinbart. Wiederholte Lieferungen von Produkten und Abreisen des Montageteams werden vom Kunden zusätzlich bezahlt.
Ausfallzeiten des Montageteams, die durch die Nichterfüllung der in Abschnitt 2.1.2 genannten Verpflichtungen des Kunden verursacht werden, werden mit __________ Rubel pro Person/Stunde vergütet.

2.1.4. Sorgen Sie für die Sicherheit der Werkabnahmebescheinigung und legen Sie diese auf Verlangen dem Montageleiter zur Ausführung vor.

2.1.5. Akzeptieren Sie die Ergebnisse der vom Auftragnehmer durchgeführten Arbeiten. Sollten Beanstandungen über die Qualität der ausgeführten Arbeiten bestehen, vermerken Sie diese bitte in der Arbeitsabnahmebescheinigung. Bei Verlust der Werkabnahmebescheinigung und (oder) Verweigerung der Unterzeichnung gilt die Arbeit als tatsächlich abgenommen. Ansprüche wegen Mängeln, die nicht in der Abnahmebescheinigung aufgeführt sind, können vom Auftragnehmer nicht berücksichtigt werden.

2.1.6. Bezahlen Sie die Arbeit pünktlich und vollständig.

2.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich:

2.2.1. Führen Sie die Arbeiten mit Ihren eigenen Materialien auf die in der Rechnung angegebene Art und Weise und unter den Bedingungen durch.

2.2.2. Schließen Sie die Arbeiten innerhalb der von den Parteien vereinbarten Frist ab. Die Fristen für die Fertigstellung der einzelnen Arbeitsschritte sind auf der ersten Seite dieser Vereinbarung angegeben.

2.2.3. Stellen Sie einen Reisepass für die installierten Produkte aus, nachdem der Kunde alle Bedingungen dieser Vereinbarung erfüllt hat.

2.2.4. Bauschutt, der nach der Demontage alter und dem Einbau neuer Produkte übrig bleibt, in Säcke füllen. Die Beseitigung und Entsorgung der nach der Demontage alter Produkte und dem Einbau neuer Produkte verbleibenden Abfälle erfolgt durch den Kunden.

2.3. Die Übergabe der Arbeitsergebnisse durch den Auftragnehmer und deren Abnahme durch den Auftraggeber wird protokolliert:
- Arbeiten an der Produktion und Lieferung von Produkten in Rechnung gestellt;
- Arbeiten an der Installation von Produkten und Ergänzungen, Fertigstellung von Böschungen in Arbeitsabnahmebescheinigungen.

3. Arbeitskosten und Zahlungsmodalitäten.

3.1. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden von den Parteien vereinbart und in der Rechnung ausgewiesen. Die Abrechnungen zwischen den Parteien erfolgen in russischen Rubel.

3.2. Der Kunde verpflichtet sich, den zwischen den Parteien vereinbarten Gesamtpreis in der folgenden Reihenfolge zu zahlen: 70 % (siebzig) Prozent der Gesamtkosten der Arbeiten werden vom Kunden zum Zeitpunkt der Unterzeichnung in bar an der Kasse des Auftragnehmers bezahlt diese Vereinbarung. Die restlichen 30 % (dreißig) Prozent der Gesamtarbeitskosten zahlt der Auftraggeber am nächsten Tag nach Abnahme der erbrachten Leistungen in bar an der Kasse des Auftragnehmers. Mit der vollständigen Bezahlung geht das Eigentum an den Produkten auf den Kunden über. Hält der Kunde die Fristen zur Leistung einer Anzahlung nicht ein, verschieben sich die Fristen für die Erbringung der Arbeiten aus diesem Vertrag um die Dauer des Zahlungsverzugs.

4. Abnahme der Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten.

4.1. Die Abnahme der Ergebnisse der abgeschlossenen Arbeiten erfolgt in Etappen: Abnahme der Produkte, Abnahme der Ergebnisse der Installation von Produkten und Ergänzungen, Fertigstellung der Pisten.

4.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die fertigen Produkte innerhalb der in der Spalte „Liefertermin“ genannten Frist an die in Ziffer 1.5 dieser Vereinbarung angegebene Adresse zu liefern und dem Kunden zur Prüfung und Qualitätskontrolle vorzulegen. Der Kunde ist verpflichtet, unter Beteiligung eines Vertreters des Auftragnehmers die Produkte zu inspizieren, ihre Qualität und Übereinstimmung der Produkte mit den Bedingungen der Auftragsrechnung zu überprüfen. Bestehen seitens des Kunden keine Ansprüche auf Qualität und Übereinstimmung der Produkte mit den Rechnungsbedingungen, ist der Kunde verpflichtet, die Rechnung zu unterzeichnen. Wenn der Kunde Beschwerden über die Qualität und Übereinstimmung der Produkte mit den Bedingungen der Rechnung hat, werden auf der Rückseite der Rechnung entsprechende Vermerke angebracht, die durch die Unterschrift des Kunden (seines Vertreters) und die Unterschrift des Auftragnehmers bestätigt werden Vertreter. Die Beseitigung festgestellter Mängel erfolgt durch den Auftragnehmer unentgeltlich innerhalb einer angemessenen Frist, höchstens jedoch 10 (zehn) Werktage ab Rechnungsunterzeichnung. In Ausnahmefällen (Mangel an notwendige Materialien, Bauteilen und ähnlichen, vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Umständen) kann die Frist zur Mängelbeseitigung verlängert werden, höchstens jedoch um 10 (zehn) Werktage. Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der Rechnung befindet sich das Produkt im Gewahrsam des Kunden und die Gefahr eines zufälligen Verlusts oder einer zufälligen Beschädigung des Produkts geht auf den Kunden über.
Im Falle einer ungerechtfertigten Weigerung des Kunden, die Rechnung zu unterzeichnen, wird das Produkt an das Lager des Auftragnehmers zurückgesandt und vom Auftragnehmer aufbewahrt, bis der Streit beigelegt ist. Die erneute Lieferung des Produkts erfolgt auf Kosten des Kunden und die Installation des Produkts erfolgt nach hundertprozentiger Zahlung der gesamten Arbeitskosten und der zusätzlichen Kosten, die dem Auftragnehmer durch die unangemessene Weigerung des Kunden entstehen die geleistete Arbeit annehmen.

4.3. Nach Abschluss jedes Arbeitsabschnitts (Installation von Produkten, Installation von Anbauten, Fertigstellung von Pisten) ist der Kunde verpflichtet, zusammen mit einem Vertreter des Auftragnehmers die Qualität der durchgeführten Arbeiten zu prüfen und zu prüfen, ob keine Beanstandungen vorliegen , unterzeichnen Sie die Abnahmebescheinigung für die entsprechende Stufe.*
Bei Beanstandungen des Auftraggebers über die Qualität der Arbeiten vermerken die Parteien dies in den Abnahmebescheinigungen.
Die Beseitigung von Mängeln der Arbeiten erfolgt innerhalb der in Ziffer 4.2 dieser Vereinbarung vorgesehenen Fristen.

5. Verantwortung der Parteien

5.1. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten im Rahmen dieser Vereinbarung werden von den Parteien durch Verhandlungen gelöst. Erzielen die Parteien keine gemeinsame Einigung, wird die Streitigkeit gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation an das Gericht verwiesen.

5.2. Für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung von Verpflichtungen haften die Parteien gemäß der geltenden Gesetzgebung Russlands.

5.3. Für verspätete oder unvollständige Bezahlung der erbrachten Leistungen haftet der Kunde in Form von
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % (null Komma ein Prozent) des zu zahlenden Betrags für jeden Tag des Zahlungsverzugs, jedoch nicht mehr als die Gesamtkosten der Arbeit.

5.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für die Nichtübereinstimmung der Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten mit den in Ziffer 1.4 dieser Vereinbarung genannten Anforderungen, wenn der Kunde trotz der gegebenen Warnung seine Anforderungen nicht vor Unterzeichnung der Rechnung ändert.

* Wenn in der Auftragsrechnung keine Verpflichtung zur Durchführung von Arbeiten zur Abdichtung von Böschungen vorgesehen ist, führt der Auftragnehmer keine Arbeiten zur Abdichtung und Dampfsperre der Montagefuge durch. In diesem Fall trägt der Kunde das Risiko negative Konsequenzen aus dem Fehlen einer solchen Isolation.

6. Schlussbestimmungen

6.1. Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und ist gültig, bis die Parteien ihren Verpflichtungen vollständig nachkommen.

6.2. Im Übrigen richten sich die Parteien nach den geltenden Rechtsvorschriften der Russischen Föderation, die nicht in dieser Vereinbarung geregelt sind.

7. Liste der Dokumente, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind.

7.1.Maßblatt.
7.2. Rechnungsauftrag.
7.3.Rechnung.
7.4. Abnahmebescheinigungen.
7.5. Produktpässe.
7.6. Garantiekarte.

Die Auftragsrechnung und zwei Kopien der Werkabnahmebescheinigung wurden dem Kunden zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages ausgehändigt. Eine Kopie der Arbeitsabnahmebescheinigung ist nach Unterzeichnung durch die Parteien an den Auftragnehmer zurückzusenden. Wird eine Kopie der Abnahmebescheinigung nicht an den Auftragnehmer zurückgegeben, werden dem Auftraggeber keine Pässe für die Produkte ausgestellt. In diesem Fall erfolgt die Ausstellung von Produktpässen erst nach Wiederherstellung der Abnahmebescheinigung für die durchgeführten Arbeiten.

8. Angaben und Unterschriften der Parteien.

Bürger, Reisepass (Serie, Nummer, ausgestellt), wohnhaft an der Adresse, im Folgenden „ Kunde„, einerseits und bei der auf der Grundlage handelnden Person, im Folgenden „ Testamentsvollstrecker„, im Folgenden hingegen „ Partys„, haben diese Vereinbarung, im Folgenden „Vereinbarung“ genannt, wie folgt geschlossen:
1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

1.1. Im Rahmen dieser Vereinbarung installiert der Auftragnehmer PVC-Fenster gemäß der abgeschlossenen Bestellung (Anhang Nr. 1 zu dieser Vereinbarung, der integraler Bestandteil der Vereinbarung ist).

1.2. Der Kunde verpflichtet sich, Anhang Nr. 1 zu diesem Vertrag rechtzeitig zu unterzeichnen, dem Auftragnehmer vor Ort geeignete Bedingungen für die Umsetzung dieses Vertrages zur Verfügung zu stellen sowie die vom Auftragnehmer gemäß diesem Vertrag ausgeführten Arbeiten abzunehmen und zu bezahlen.

1.3. Alle Wünsche des Kunden sind in der Anlage Nr. 1 aufgeführt; mündliche Vereinbarungen haben keine Vertragswirkung.

1.4. Wenn der Kunde nach Unterzeichnung der Anlage Nr. 1 zum Vertrag Änderungen vornehmen möchte, werden diese Änderungen schriftlich in der Anlage Nr. 2 festgehalten und zusätzlich vergütet.

2. VERFAHREN ZUR AUSFÜHRUNG DER VEREINBARUNG

2.1. Der Auftragnehmer führt die Montage gemäß folgendem Auftrag durch:

2.1.1. Umfang und Preis der Arbeiten vereinbart der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer im Montageauftrag Anlage Nr. 1, auf dessen Grundlage der Auftragnehmer folgende Unterlagen erstellt und dem Auftraggeber übergibt:

  • Vereinbarter Bestell- und Installationsplan (Anhang Nr. 1 zu dieser Vereinbarung).
  • Vertrag über den Einbau von PVC-Fenstern.

2.1.2. Nachdem der Kunde diesen Vertrag und Anhang Nr. 1 unterzeichnet hat, gilt der Vertrag als in Kraft getreten.

2.1.3. Die Installation erfolgt innerhalb von Werktagen.

2.2. Der Kunde nimmt die Arbeit des Auftragnehmers an der Installation „“ des Jahres ab.

2.3. Der Kunde ist verpflichtet, dem Auftragnehmer nach Abschluss der Installation die Kosten für die gemäß diesem Vertrag und den Anlagen Nr. 1, Nr. 2 zu diesem Vertrag durchgeführten Arbeiten zu zahlen.

H. PREIS UND HÖHE DER VEREINBARUNG

3.1. Die Bezahlung erfolgt zu den Preisen dieser Vereinbarung und beinhaltet die Kosten für PVC-Produkte und Montagearbeiten gemäß Anlagen Nr. 1, Nr. 2.

3.2. Der Gesamtbetrag des Vertrags beträgt Rubel.

3.3. Die Vorauszahlung beträgt Rubel.

4. ZAHLUNGSVERFAHREN

4.1. Bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung leistet der Kunde eine Anzahlung.

4.2. Nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung zahlt der Kunde dem Auftragnehmer den verbleibenden Teil des Gesamtbetrags dieser Vereinbarung, der Rubel beträgt.

4.3. Alle Zahlungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgen in Rubel auf der Grundlage der Gesetzgebung der Russischen Föderation.

5. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN

5.1. Die Parteien sind nicht berechtigt, ihre Rechte und Pflichten zur Erfüllung der Bedingungen dieser Vereinbarung ohne schriftliche Zustimmung der anderen Partei auf Dritte zu übertragen.

5.2. Im Falle einer durch ein Verschulden des Auftragnehmers verursachten Nichteinhaltung der in diesem Vertrag festgelegten Frist für die Lieferung der ausgeführten Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Kunden für jeden Tag der Verspätung eine Vertragsstrafe in Höhe von % der Vertragssumme zu zahlen, jedoch nicht mehr als % der Vertragssumme. Wird die Frist für die Lieferung der fertigen Arbeiten durch ein Verschulden des Auftraggebers verletzt (der Auftraggeber hat den Mitarbeitern des Auftragnehmers nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt und dem Auftragnehmer keine geeigneten Bedingungen für die Erfüllung dieser Vereinbarung gegeben), zahlt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe Betrag von % der Vertragssumme für jeden Tag der Verspätung, jedoch nicht mehr als % der Vertragssumme.

5.3. Bei Vertragsabschluss ist der Kunde verpflichtet, die in Anlage Nr. 1 aufgeführten Installationsorte und baulichen Gegebenheiten zu prüfen und zu genehmigen. Nach Unterzeichnung des Vertrages und der Anlage Nr. 1 werden Ansprüche des Kunden hinsichtlich Konfiguration und Design nicht anerkannt.

5.4. Der Auftragnehmer haftet nur für die ausgeführten Arbeiten. Im Falle eines Verstoßes gegen die Gerätetechnik des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hierüber schriftlich in Anlage Nr. 2 zu informieren; in diesem Fall trägt der Auftragnehmer keine Verantwortung für die Qualität der Arbeiten.

6. UMSTÄNDE HÖHERER GEWALT (HÖHERE GEWALT)

6.1. Im Falle höherer Gewalt (Brand, Überschwemmung, Erdbeben und andere Naturkatastrophen, Unruhen, Streiks sowie behördliche Anordnungen). staatlich kontrolliert usw.), wenn sie die Erfüllung der Verpflichtungen der Parteien beeinträchtigen, haften die Parteien nicht. In diesem Fall verschieben sich die Fristen für die Erledigung der Arbeiten im Rahmen dieses Vertrages im Verhältnis zur Dauer der oben genannten Umstände höherer Gewalt, sofern diese die fristgerechte Ausführung des Vertrages beeinträchtigten.

7. LAUFZEIT DER VEREINBARUNG

7.1. Diese Vereinbarung tritt ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung in Kraft und ist gültig, bis die Vereinbarung von beiden Parteien ausgeführt wird.

7.2. Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber, dass die Montagearbeiten für einen Zeitraum von Monaten in ordnungsgemäßer Qualität ausgeführt werden.

8. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN

8.1. Die Vermögenshaftung der Parteien richtet sich nach der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die zwischen den Parteien entstehen können, werden vertraglich gelöst. Können die Parteien keine Einigung erzielen, werden alle Streitigkeiten nach dem festgelegten Verfahren gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation beigelegt.

8.2. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, eine Fotokontrolle der Montagearbeiten durchzuführen.

8.3. Der Vertrag wird in zwei Exemplaren erstellt, von denen eines beim Auftragnehmer und das zweite beim Auftraggeber verbleibt.

8.4. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung erfolgen nur im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien und werden schriftlich ausgefertigt.

8.5. Eine vorzeitige Beendigung dieser Vereinbarung erfolgt nur im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien und wird schriftlich dokumentiert.

8.6. Beanstandungen der Qualität der Montagearbeiten kann der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer nur schriftlich geltend machen.

8.7. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung verlieren mündliche Vereinbarungen ihre Gültigkeit.

9. RECHTLICHE ADRESSEN UND BANKDATEN DER PARTEIEN

Kunde

  • Registrierungsadresse:
  • Postanschrift:
  • Telefonfax:
  • Passserie, Nummer:
  • Ausgestellt von:
  • Bei Ausstellung:
  • Unterschrift:

Testamentsvollstrecker

  • Juristische Adresse:
  • Postanschrift:
  • Telefonfax:
  • INN/KPP:
  • Girokonto:
  • Bank:
  • Korrespondenzkonto:
  • BIC:
  • Unterschrift:
Produktion und Montage Kunststofffenster in einer auf der Grundlage handelnden Person, im Folgenden „ Testamentsvollstrecker„, einerseits und bei der auf der Grundlage handelnden Person, im Folgenden „ Käufer„Andererseits haben, im Folgenden „Parteien“ genannt, diese Vereinbarung geschlossen, im Folgenden „ Vereinbarung", zu folgenden Themen:

1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

1.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Produktion und Lieferung sicherzustellen, und der Käufer verpflichtet sich, die Waren gemäß der Spezifikation (Anhang Nr. 1 zum Vertrag), die Bestandteil dieses Vertrags ist, anzunehmen und zu bezahlen.

1.2. Die Menge, das Sortiment, die Konfiguration und die Konfiguration der Waren werden in der Spezifikation zum Vertrag (Anhang Nr. 1 zum Vertrag) festgelegt, die integraler Bestandteil dieses Vertrags ist.

1.3. Auf Wunsch des Käufers erbringt der Auftragnehmer auch andere Dienstleistungen (Demontage, Installation, Pistenbearbeitung usw.). Die Art, der Umfang und der vertragliche Aufwand der vom Auftragnehmer ausgeführten Arbeiten werden im Installationsantrag (Anlage Nr. 2 zu diesem Vertrag) festgelegt.

1.4. Der Auftragnehmer vermisst die Fenster- und Türöffnungen, auf deren Grundlage die Waren hergestellt werden. Die Messergebnisse werden in der Spezifikation zum Vertrag (Anhang Nr. 1) festgehalten und vom Käufer unterzeichnet.

2. Rechte und Pflichten des Auftragnehmers

Der ausübende Künstler ist verpflichtet:

2.1. Übergeben Sie dem Käufer die Ware, die dem ausgewählten Muster entsprechen muss, Spezifikationen zum Vertrag (Anhang Nr. 1) an die Adresse: . Telefon: .

2.2. Sorgen Sie bis zur Übergabe der Waren für deren Sicherheit.

Der Darsteller hat das Recht:

2.3. Wenn die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gemäß den Ziffern 1.1, 2.1, 2.2 nicht möglich ist, kündigen Sie den Vertrag mit der Rückerstattung des von ihm gezahlten Betrags an den Käufer und der Zahlung einer Entschädigung für den Zeitraum vom Zeitpunkt der Zahlung der Ware bis zum Tag, an dem der Käufer den von ihm gezahlten Betrag zurückerstattet, berechnet nach dem Refinanzierungssatz der Zentralbank der Russischen Föderation für den Tag der Rückgabe.

2.4. Bei der Durchführung von Arbeiten gemäß Ziffer 1.3 dieser Vereinbarung legt der Auftragnehmer das Verfahren und die Technologie zur Durchführung der Arbeiten gemäß den Anforderungen der Regulierungsdokumente selbstständig fest: SNiPs, GOSTs, Empfehlungen von PVC- und Aluminiumherstellern.

2.5. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Dritte zur Ausführung von Arbeiten im Rahmen dieses Vertrages beizuziehen.

2.6. Es wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt hat, sobald er die Abnahmebescheinigung für die ausgeführten Arbeiten unterzeichnet.

3. Rechte und Pflichten des Käufers

Der Käufer hat das Recht:

3.1. Erhalten Sie zur Überprüfung Informationen über den Auftragnehmer, die kein Geschäftsgeheimnis sind.

3.2. Änderungen an der Konfiguration und Konfiguration der Waren am Tag der Vertragsabwicklung innerhalb von Stunden auf der Grundlage eines von den Parteien unterzeichneten Nachtrags zum Vertrag vornehmen.

Der Käufer ist verpflichtet:

3.3. Ergreifen Sie ab dem Zeitpunkt der Messung keine Maßnahmen, die zu Änderungen der Abmessungen und (oder) der Konfiguration der Öffnungen führen könnten, für die das Produkt hergestellt wird.

3.4. Geben Sie dem Auftragnehmer die Möglichkeit, die Waren zu übergeben: Anwesenheit des Käufers selbst oder seines Bevollmächtigten am Tag der Lieferung an der angegebenen Adresse, Vorbereitung der Räumlichkeiten für die Lagerung und Lagerung der Waren, Annahme der Waren am angegebenen Tag in Klausel 4.1 dieser Vereinbarung.

3.5. Überprüfen Sie beim Erhalt der Ware deren Aussehen, Konfiguration, Menge oder Sortiment und unterzeichnen Sie die Rechnung (Lieferschein). Im Falle von Ansprüchen bzgl Aussehen, Vollständigkeit, Menge und Sortiment, alle Angaben in der Rechnung bzw. im Lieferschein angeben. Andernfalls werden Reklamationen nicht anerkannt.

3.6. Bei der Erbringung sonstiger Leistungen (Ziffer 1.3 des Vertrages) ist der Käufer verpflichtet, die Möglichkeit zur Erbringung von Arbeiten im Rahmen dieses Vertrages sicherzustellen:

  • sich an der Installationsadresse des PVC-(Aluminium-)Produkts befinden;
  • Bereitstellung des freien Zugangs zum Installationsort von PVC-(Aluminium-)Produkten;
  • die Baustelle mit Strom versorgen;
  • Maßnahmen ergreifen, um die Innenausstattung der Räumlichkeiten vor Verunreinigungen und geringfügigen Schäden zu schützen, die durch für solche Arbeiten übliche Maßnahmen verursacht werden können.

3.7. Der Käufer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen des Vertrags die Arbeitsabnahmebescheinigung (Anlage Nr. 4 zum Vertrag) zu unterzeichnen. Sollten Anmerkungen zu den ausgeführten Arbeiten vorhanden sein, gibt der Käufer diese im entsprechenden Absatz der Arbeitsabnahmebescheinigung an.

4. Termine für die Fertigstellung der Arbeiten

4.1. Der Auftragnehmer liefert die Waren im Jahr 2019 an den Käufer, vorbehaltlich der Zahlung der Kosten gemäß dem Vertrag gemäß den Bedingungen in Abschnitt 5. Wenn der Käufer die Waren nicht am angegebenen Tag annehmen kann, ist er verpflichtet, den Auftragnehmer zu benachrichtigen am Vortag bis spätestens 10:00 Uhr, ansonsten erfolgt die Lieferung auf Kosten des Käufers.

4.2. Die Frist für Bau-, Installations- und Endarbeiten beträgt Werktage ab dem Tag nach dem Tag der Lieferung.

4.3. Im Falle einer Aussetzung der Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung auf Wunsch des Käufers oder aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen (Lufttemperatur unter -15 °C, starker Wind usw.) sowie bei Nichterfüllung der vorgesehenen Verpflichtungen durch den Käufer In Abschnitt 3.6 und Abschnitt 5.3 dieser Vereinbarung verlängert sich die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten um den Zeitpunkt, zu dem die Arbeiten ausgesetzt werden oder um den Zeitpunkt, zu dem der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

4.4. Wenn die fertige Ware nicht den Abmessungen der bei der Demontage festgestellten vorhandenen Fensteröffnung entspricht, ist der Auftragnehmer berechtigt, die vertragliche Arbeitsdauer um Werktage zu verlängern.

5. ZAHLUNGSVERFAHREN

5.1. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung betragen die Kosten der Waren Rubel, einschließlich Mehrwertsteuer.

5.2. Der Käufer leistet am Tag des Vertragsabschlusses eine Vorauszahlung für die Ware in Höhe von % des Vertragswertes, also Rubel, einschließlich Mehrwertsteuer.

5.3. Der Restbetrag in Höhe von Rubel wird bei Lieferung der Ware an den Käufer vor Beginn der Bau-, Installations- und Abschlussarbeiten gezahlt.

5.4. Zahlungsverfahren: Barzahlung – an die Kasse des Auftragnehmers oder bargeldlos – auf das Bankkonto des Auftragnehmers innerhalb von Tagen ab Rechnungsdatum.

5.5. Die Tatsache der Zahlung ist der Empfang Geld auf die Kasse oder auf das Konto des Auftragnehmers. Im Falle einer bargeldlosen Zahlung muss der Käufer die für die Waren geleistete Zahlung innerhalb von Bankarbeitstagen ab dem Zahlungsdatum durch eine Nachricht mit Angabe des Datums und der Nummer des Zahlungsbelegs oder durch Übermittlung einer Frist an den Auftragnehmer bestätigen Fax- oder Postkopie des Zahlungsauftrags mit Ausführungsvermerk der Bank.

5.6. Wenn die Durchführung zusätzlicher, von den Parteien vereinbarter Arbeiten erforderlich wird, die in dieser Vereinbarung nicht vorgesehen sind, muss der Käufer diese Arbeiten bezahlen.

6. LIEFERUNG UND ANNAHME DER WAREN

6.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Ware innerhalb der zwischen den Parteien vereinbarten Frist an den Käufer an der angegebenen Adresse zu liefern. Die Übergabe der Waren erfolgt durch Übergabe an den Käufer, der das Original dieses Vertrages vorgelegt hat, oder durch Übergabe der Waren an eine andere Person, die den Vertrag vorgelegt hat.

6.2. Wenn die Lieferung der Waren aufgrund der Abwesenheit des Käufers oder seines Bevollmächtigten nicht innerhalb der zwischen den Parteien vereinbarten Frist erfolgt, hat der Auftragnehmer die Lieferung und Übergabe innerhalb anderer, ebenfalls zwischen den Parteien und dem Käufer vereinbarter Fristen vorzunehmen zahlt dem Auftragnehmer eine Entschädigung für die erneute Lieferung in Höhe von Rubel.

6.3. Bei Selbstabholung ist der Käufer nach Erhalt der Benachrichtigung des Auftragnehmers über die Bereitschaft der Ware verpflichtet, diese innerhalb von Tagen aus dem Lager zu entfernen. Für die Lagerung der Waren in einem Lagerhaus für mehr als Tage (sowohl bei der Abholung als auch bei der erneuten Lieferung aufgrund eines Verschuldens des Käufers) zahlt der Käufer dem Auftragnehmer einen Prozentsatz des Warenpreises für jeden Tag der Lagerung.

6.4. Der Käufer ist verpflichtet, die vom Auftragnehmer gelieferten Waren zu prüfen und abzunehmen (siehe Abschnitt 3.5 des Vertrags). Die Übergabe der Ware wird durch die Unterzeichnung der Rechnung (Lieferschein) formalisiert. Das Eigentum an der Ware geht mit der Übergabe (Unterzeichnung der Rechnung) auf den Käufer über.

7. GARANTIE

7.1. Der Auftragnehmer garantiert die Herstellung von Produkten aus PVC-(Aluminium-)Profilen gemäß dem ausgewählten Muster, das in der Spezifikation zum Vertrag (Anhang Nr. 1) angegeben ist.

7.2. Die Garantiezeit für Produkte beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung des Arbeitszeugnisses und dauert Jahre.

7.3. Die Gewährleistungsfrist des Auftragnehmers für Bau-, Installations- und Abschlussarbeiten wird ab dem Datum der Unterzeichnung der Bauabnahmebescheinigung berechnet und beträgt ein Jahr.

7.4. Während dieser Fristen (Ziffern 7.2 und 7.3.) werden Störungen, die durch ein Verschulden des Herstellers oder des Auftragnehmers entstanden sind, vom Auftragnehmer innerhalb einer Frist behoben Kalendertag ab dem Datum, an dem der Käufer einen Antrag auf deren Beseitigung stellt. Der Auftragnehmer hat das Recht, eine Qualitätsprüfung durchzuführen. Wenn die Anforderungen des Käufers durch eine Prüfung bestätigt werden, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen oder das minderwertige Produkt oder dessen Bestandteil(e) durch qualitativ hochwertige Produkte zu ersetzen, und zwar auf der Grundlage einer entsprechenden, von ihm unterzeichneten Vereinbarung Partys. In folgenden Fällen wird keine Garantieleistung erbracht:

  • Installation des Produkts durch den Käufer oder Dritte;
  • Verstoß gegen die Empfehlungen des Auftragnehmers zur Lagerung, zum Transport und zum Betrieb der Waren;
  • Nichteinhaltung der Bestimmungen im Anhang Nr. 3 „Garantiekarte“ zum Vertrag;
  • vorsätzliche Beschädigung der Waren;
  • Durchführung von Reparaturen durch Personen, die nicht über die entsprechende Befugnis des Auftragnehmers oder Herstellers verfügen.

7.5. Nach Ablauf der Garantiezeit erbringt der Auftragnehmer einen kostenpflichtigen Service für das Produkt.

7.6. Service-Wartung beinhaltet:

  • vorbeugende Reparatur von Schließmechanismuskomponenten;
  • Reparatur, Austausch beschädigter Komponenten und Teile.

7.7. Die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer erfolgt auch in den in Ziffer 7.5 dieser Vereinbarung genannten Fällen.

8. LAUFZEIT DER VEREINBARUNG

8.1. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Auftragnehmer tatsächlich die Zahlung für die Waren erhält, und endet, nachdem die Parteien ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung erfüllt haben.

9. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN

9.1. Im Falle eines Ausfalls bzw unsachgemäße Ausführung Für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung haften die Vertragsparteien gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation und den Bestimmungen dieser Vereinbarung.

9.2. Für Verzögerungen bei der Produktion des Produkts zahlt der Auftragnehmer dem Käufer eine Entschädigung gemäß dem Refinanzierungssatz der Zentralbank der Russischen Föderation, der für jeden Tag der Verzögerung % vom endgültigen Vertragspreis für Produkte beträgt, die nicht rechtzeitig hergestellt wurden, aber nicht mehr als % der Menge der nicht rechtzeitig hergestellten Produkte.

9.3. Der Auftragnehmer ist nicht verantwortlich, wenn die Größe der fertigen Ware nicht mit den für ihren Einbau vorgesehenen Öffnungen übereinstimmt, wenn:

  • die Messergebnisse wurden vom Käufer zur Verfügung gestellt;
  • bei der Demontage alter Rahmen werden versteckte bauliche Mängel oder Abweichungen vom SNiP beim Bau des Gebäudes aufgedeckt;
  • Der Käufer hat die Größe und (oder) Konfiguration der Öffnungen geändert, für die das Produkt ausgewählt wurde;

9.4. Im Falle einer Demontage der alten Rahmen, Rahmen, Fenster und Türen vom Montageort haftet der Auftragnehmer nicht für deren vollständige oder teilweise Zerstörung sowie für die Zerstörung von Gefällen, die durch die Montagetechnik von PVC-Produkten vorgesehen sind.

10. Streitbeilegung

10.1. Die Parteien unternehmen alle notwendigen Schritte, um Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Vereinbarung entstehen, durch Verhandlungen beizulegen.

10.2. Wenn die Parteien nicht in der Lage sind, Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Vereinbarung entstehen, durch Verhandlungen beizulegen, unterliegen diese Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten einer Prüfung und Beilegung gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation.

11. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

11.1. Diese Vereinbarung stellt den vollständigen Vertragstext dar und alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Verhandlungen über die in der Vereinbarung geregelten Beziehungen der Parteien gelten als ungültig.

11.2. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sind nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgen und von beiden Parteien unterzeichnet werden.

11.3. Verweigert der Käufer unmotiviert die Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für die ausgeführten Arbeiten, wird dies darin vermerkt und die Bescheinigung vom Auftragnehmer unterzeichnet. In diesem Fall gilt das Werk als vom Käufer abgenommen.

11.4. Alle Mitteilungen, die Rechtskraft oder die Wirksamkeit einer Vereinbarung im Rahmen dieser Vereinbarung haben, erfolgen schriftlich.

Kostenlose Muster von Ansprüchen, Beschwerden, Verträgen usw. auf der Website

ARBEITSVEREINBARUNG

zur Herstellung und Montage von Kunststofffenstern in einer auf der Grundlage handelnden Person, im Folgenden „ Testamentsvollstrecker" einerseits und gr. , Reisepass: Serie, Nr., ausgestellt, wohnhaft in: , im Folgenden „ Kunde„Andererseits haben, im Folgenden „Parteien“ genannt, diese Vereinbarung geschlossen, im Folgenden „ Vereinbarung", zu folgenden Themen:

1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

1.1. Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen dieser Vereinbarung die Verpflichtung, im Namen des Kunden Produkte, im Folgenden „Produkte“ genannt, Komponentenmaterialien zu liefern und Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung, im Folgenden „Arbeiten“ genannt, auszuführen. Der Kunde verpflichtet sich im Rahmen dieser Vereinbarung, die Kosten für Produkte, Komponentenmaterialien und Arbeiten zu bezahlen sowie die notwendigen Voraussetzungen für die Ausführung der Arbeiten zu schaffen und deren Ergebnisse in der vorgeschriebenen Weise abzunehmen.

1.2. Die Produkte werden an folgende Adresse geliefert und installiert: .

1.3. Die Lieferung der Produkte erfolgt gemäß dem vom Kunden genehmigten Einzelprojekt – Technische Spezifikationen (Anhang Nr. 1 dieser Vereinbarung), Kostenkalkulation – Liste der Arbeiten und Dienstleistungen (Anhang Nr. 2 dieser Vereinbarung).

2. RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN

2.1. Der ausübende Künstler ist verpflichtet:

2.1.1. Liefern Sie die Produkte und führen Sie die in Klausel 1 dieser Vereinbarung genannten Arbeiten spätestens innerhalb von Werktagen nach teilweiser oder vollständiger Zahlung aus. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, die Produktionszeit der Produkte aufgrund einer Wiederaufnahme der Produktion zu verlängern.

2.1.2. Bereitstellung aller Materialien, Werkzeuge, Geräte und Komponenten, die für die Ausführung aller hierin spezifizierten Materialien, Werkzeuge, Geräte und Komponenten erforderlich sind.

2.1.3. Übergeben Sie die Produkte gemäß dieser Vereinbarung an den Kunden und übergeben Sie die abgeschlossenen Arbeiten gemäß den Abnahmebescheinigungen.

2.1.4. Beheben Sie kostenlos die vom Kunden während des Abnahmeprozesses festgestellten und in der Abnahmebescheinigung aufgeführten Mängel innerhalb von Kalendertagen.

2.1.5. Während der Ausführung der Arbeiten durchführen Notwendige Maßnahmen zu Sicherheitsvorkehrungen und Umweltschutz.

2.2. Der Darsteller hat das Recht:

2.2.1. Die Frist für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung einseitig ändern, wenn der Kunde die Bedingungen von Klausel 3 dieser Vereinbarung (Arbeitskosten und Zahlungsverfahren) nicht einhält.

2.2.2. Unterbrechen Sie die Arbeiten, benachrichtigen Sie den Kunden unverzüglich darüber und nehmen Sie die Arbeiten bis zum Erhalt schriftlicher Anweisungen von ihm nicht wieder auf, wenn: Umstände festgestellt werden, die außerhalb der Kontrolle des Auftragnehmers liegen und die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag behindern oder die Qualität der Ergebnisse gefährden die ausgeführten Arbeiten beeinträchtigen oder dazu führen, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können oder dass die finanziellen Ergebnisse der Arbeiten beeinträchtigt werden. Erstellen Sie hierzu einen Bericht mit entsprechendem Inhalt, wobei sich der Zeitpunkt der Arbeiten ändern kann.

2.3. Der Kunde ist verpflichtet:

2.3.1. Bezahlen Sie die Kosten dieser Vereinbarung gemäß. Klausel 3.

2.3.2. Stellen Sie sicher, dass der Auftragnehmer alle Arten von Arbeiten am Standort innerhalb der in dieser Vereinbarung festgelegten Fristen durchführen kann.

2.3.3. Seien Sie bei der Lieferung anwesend und nehmen Sie die Produkte entgegen, nachdem Sie das entsprechende Lieferzertifikat unterzeichnet haben, und stellen Sie die Sicherheit der Produkte vor und während der Arbeiten sicher. Wenn der Kunde aus irgendeinem Grund nicht selbst anwesend sein und die Produkte bei der Lieferung entgegennehmen kann, muss ein Vertreter, der auf der Grundlage einer Vollmacht handelt – ein bevollmächtigter Vertreter – im Namen des Kunden anwesend sein.

2.3.4. Unterzeichnen Sie bei Bedarf vorläufige Gesetze, einschließlich der gemäß Abschnitt 2.2.2 erstellten.

2.3.5. Nehmen Sie am Tag der Fertigstellung der Installation die vom Auftragnehmer ausgeführten Arbeiten durch Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung ab. Sollten Mängel oder begründete Qualitätsansprüche vorliegen, geben Sie diese in der Bescheinigung an.

2.3.6. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Produkte und befolgen Sie diese bei der Verwendung der Produkte.

2.4. Der Kunde hat das Recht:

2.4.1. Die Ausführung dieser Vereinbarung verweigern, indem Sie den Auftragnehmer schriftlich benachrichtigen und ihm die Kosten erstatten, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt für die ordnungsgemäße Ausführung dieser Vereinbarung entstanden sind (d. h. indem Sie ihm die Kosten für die bereits hergestellten Produkte, beschafften Materialien und durchgeführten Arbeiten zahlen). und erbrachte Dienstleistungen).

2.4.2. Eine kostenlose Korrektur nur der Mängel verlangen, die bei der Abnahme der Produkte und der durchgeführten Arbeiten festgestellt wurden und im Zertifikat angegeben sind, sowie versteckte Mängel, wenn ihre Identifizierung bei der Abnahme nicht möglich war.

3. ARBEITSKOSTEN UND ZAHLUNGSVERFAHREN

3.1. Die Arbeitskosten im Rahmen dieser Vereinbarung werden von den Parteien im Anhang vereinbart und betragen Rubel (ohne Mehrwertsteuer).

3.2. Bei der Unterzeichnung dieser Vereinbarung leistet der Kunde eine Zahlung (Vorauszahlung) der Vereinbarung in Höhe von Rubel.

3.3. Als Beginn der Ausführungsfrist im Rahmen des Vertrages gilt der nächste Tag nach der Unterzeichnung dieses Vertrages und seiner Anhänge sowie dem Eingang des Geldes auf dem Girokonto oder der Kasse des Auftragnehmers.

3.4. Die Installation der Produkte erfolgt nach Eingang von 100 % der Mittel aus den Vertragskosten auf dem Konto oder an der Kasse des Auftragnehmers.

3.5. Die Kosten dieser Vereinbarung können sich während der Vertragsabwicklung aufgrund von Änderungen in der Liste der Komponenten, Arbeiten und Dienstleistungen ändern, über die ein Bericht erstellt wird oder Zusatzvereinbarung Parteien.

3.6. Der Kunde garantiert die Zahlung im Zusammenhang mit der Erfüllung der Bedingungen dieser Vereinbarung.

4. VERFAHREN ZUR ABNAHME VON PRODUKTEN UND ABNAHME VON ARBEIT

4.1. Das Datum der Lieferung der Produkte an den Kunden wird unter Verwendung der angegebenen Kontaktdaten mindestens Tage im Voraus mitgeteilt.

4.2. Bei der Lieferung von Produkten erfolgt die Abnahme unmittelbar zum Zeitpunkt der Lieferung beim Kunden. Der Kunde nimmt die Produkte einzeln und qualitätsgerecht durch Sichtkontrolle auf Übereinstimmung ab individuelles Projekt(technische Spezifikationen) und das Fehlen sichtbarer Mängel, über die das Gesetz unterzeichnet wird.

4.3. Der Kunde ist für seine Abwesenheit vor Ort zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts verantwortlich. Die wiederholte Lieferung wird vom Auftragnehmer beauftragt und vor der Lieferung zusätzlich bezahlt.

4.4. Der Auftragnehmer trägt alle Risiken des Verlusts und der Beschädigung der Produkte bis zur Lieferung an den Kunden. Der Kunde trägt alle Risiken und Verluste oder Schäden an den Produkten ab dem Zeitpunkt ihrer Lieferung gemäß Abschnitt 4.2 dieser Vereinbarung.

4.5. Datum und Uhrzeit der Fertigstellung der vertraglichen Arbeiten werden dem Kunden mindestens Tage im Voraus unter den angegebenen Kontaktdaten mitgeteilt.

4.6. Das Werk wird vom Auftraggeber bzw. dessen Auftraggeber abgenommen Vertraute und die Vertragsparteien unterzeichnen das entsprechende Gesetz.

4.7. Die Regeln für die Annahme von Produkten und die Ausführung von Arbeiten sind in Anhang Nr. 3 dieser Vereinbarung festgelegt.

5. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN

5.1. Der Auftragnehmer ist für die mangelhafte Qualität der von ihm bereitgestellten Materialien sowie für die Bereitstellung von Materialien, die mit Rechten Dritter belastet sind, in der durch die geltende Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgeschriebenen Weise verantwortlich.

5.2. Im Falle der Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Kunden eine Vertragsstrafe (Geldstrafe) in Höhe von % der Vertragskosten für jeden Tag der Verspätung zu zahlen.

5.3. Diese Vereinbarung kann im Einvernehmen der Parteien geändert oder ergänzt werden. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung werden von beiden Parteien unterzeichnet und sind deren integraler Bestandteil (Anlage Nr. 4 der Vereinbarung).

5.4. Im Falle der Installation von Produkten, die nicht durch den Auftragnehmer erfolgt, ist dieser nicht für die Qualität der Installation oder Lagerung verantwortlich Leistungsmerkmale Produkte Eine Gewährleistung für die Montagearbeiten wird in diesem Fall nicht übernommen.

5.4. Diese Vereinbarung kann aus anderen Gründen, die in der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind, vorzeitig gekündigt werden.

5.5. In allen anderen Punkten, die in dieser Vereinbarung nicht vorgesehen sind, orientieren sich die Parteien an der geltenden Gesetzgebung.

6. UMSTÄNDE HÖHERER GEWALT

6.1. Die Vertragsparteien im Rahmen dieser Vereinbarung sind von der Haftung für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung von Verpflichtungen befreit, wenn die Nichterfüllung der von den Parteien übernommenen Verpflichtungen eine Folge davon war Naturphänomen, andere Einwirkungen externer objektiver Faktoren und andere nachgewiesene Umstände höherer Gewalt, für die die oben genannten Parteien nicht verantwortlich sind und deren nachteilige Auswirkungen sie tatsächlich nicht verhindern können.

6.2. Wenn die in Ziffer 6.1 genannten Umstände eintreten, muss die Partei, für die die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag unmöglich ist, die andere Partei so schnell wie möglich schriftlich unter Beifügung der entsprechenden Beweise benachrichtigen.

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

7.1. Diese Vereinbarung tritt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung in Kraft, ist gültig, bis die Parteien alle Verpflichtungen aus der Vereinbarung erfüllt haben, und gilt als erfüllt, nachdem die Parteien die Abnahmebescheinigung für die durchgeführten Arbeiten sowie Dokumente für die Lieferung von Produkten und alle gegenseitigen unterzeichnet haben Siedlungen.

7.2. Alle mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen über das Verfahren zur Ausführung der Arbeiten, das Verzeichnis der Arbeiten, deren Bedingungen und das Zahlungsverfahren, die die Parteien vor Vertragsschluss getroffen haben, werden ausschließlich schriftlich unter der obligatorischen Angabe der Bedingungen und Größen getroffen und andere Merkmale der Arbeiten und Bedingungen in Form von Anhängen zum Vertrag, der dessen integraler Bestandteil ist.

7.3. Während der Garantieleistung erlischt die Garantie in folgenden Fällen:

  • wenn die Produkte nicht durch Fachkräfte des Auftragnehmers installiert wurden;
  • wenn Fehlfunktionen der Produkte durch mechanische Beschädigung, Demontage und andere äußere Eingriffe in die Konstruktion des Produkts oder einen Betrieb unter Verstoß gegen die Anweisungen verursacht werden.

7.4. Die Garantie im Rahmen dieser Vereinbarung ist auf die folgenden Zeiträume ab dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten oder der Lieferung der Produkte beschränkt: Die Garantie für Produkte beträgt Monate, für Komponenten – Monate, für Arbeiten – Monate.

7.5. Diese Vereinbarung wird in zwei Kopien mit gleicher Rechtskraft erstellt, eine für jede Partei.

7.6. Dieser Vereinbarung beigefügt und ein integraler Bestandteil davon:

  • Individuelles Projekt des Produkts – Technische Spezifikationen (bei Unterzeichnung der Vereinbarung);
  • Anlage Nr. 1 zum Vertrag über Produkte, Komponenten, Arbeitsleistung und Lieferung (bei Unterzeichnung des Vertrages);
  • Abnahmebescheinigung über abgeschlossene Arbeiten und andere Zertifikate (im Prozess der Vertragsausführung);
  • Zusätzliche Vereinbarung zur Änderung der Vertragsbedingungen, sofern ausgeführt;
  • Regeln für die Annahme von Produkten und die Vorbereitung für die Installation.

7.7. Alle Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgen gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Einzelheiten.

8. Streitbeilegung

8.1. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die während der Ausführung der Vereinbarung entstehen, unterliegen der Lösung im Rahmen eines Klageverfahrens, und wenn die Parteien keine Einigung über umstrittene Fragen erzielen, werden die Streitigkeiten gemäß der von der Schiedsgerichtsbarkeit festgelegten Zuständigkeit an das Schiedsgericht verwiesen aktuelle Verfahrensgesetzgebung.

9. RECHTLICHE ADRESSEN UND BANKDATEN DER PARTEIEN

Testamentsvollstrecker Legal Adresse: Postanschrift: INN: KPP: Bank: Bargeld/Konto: Korrespondent/Konto: BIC:

Kunde Registrierung: Postanschrift: Reisepassserie: Nummer: Ausgestellt von: Von: Telefon:

10. UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN

Darsteller _________________

Kunde_________________

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Teile mit deinen Freunden!